• Название:

    Dogovor podryada mezhdu yuridicheskimi litsami


  • Размер: 0.04 Мб
  • Формат: RTF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 10 сек.

Установите безопасный браузер



Предпросмотр документа

Договор подряда между юридическими лицамиг. ______________ "____"_________20__ г.(место заключения)______________________________________________________________________(организационно-правовая форма организации и ее наименование,_____________________________________________________________________,ф., и., о. физического лица)именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________(должность,___________________________________________, действующего на основаниифамилия, имя, отчество) __________________________________________________, с одной стороны, и______________________________________________________________________(организационно- правовая форма организации и ее наименование,_____________________________________________________________________,ф., и., о. физического лица)именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", в лице___________________________(должность,___________________________________________, действующего на основаниифамилия, имя, отчество) _______________________________, с другой стороны, заключили настоящийДоговор о нижеследующем:1. Предмет договораПодрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика сиспользованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчикобязуется принять и оплатить следующую работу: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________2. Цена договора2.1. Цена Договора составляет___________________________________.2.2. Цена Договора включает в себя______________________________.2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной.Окончательная цена Договора определяется по проектно-сметнойдокументации, представляемой Подрядчиком. Цена Договора может бытьизменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплатазатрат, связанных с повышением цены Договора, осуществляетсяЗаказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего Договора.3. Условия платежа3.1. Оплата по настоящему Договору производится _______________________________________________________________________________________(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) 3.2. Форма оплаты _____________ __________________________________(платежное требование, платежное поручение,______________________________________________________________________чек, аккредитив и т.п.) 3.3. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком непозднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранениевыявленных в процессе приемки недостатков.4. Сроки исполнения обязательств4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные п. 1 настоящегоДоговора, в сроки, установленные календарным планом работ(Приложение).4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующиесроки: ______________________________________________________________.4.3. Срок действия Договора:начало _____________________________________окончание __________________________________.5. Обязательства сторон5.1. Подрядчик обязан:5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме ив сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работыЗаказчику в состоянии, соответствующем проектной документации______________________________________________.5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы,конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить ихприемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства.5.1.3. Построить своими силами и средствами все временныесооружения, необходимые для складирования материалов, изделий,конструкций и выполнения работ по настоящему Договору.5.1.4. Информировать Заказчика о заключении договоров субподрядасо специализированными организациями, привлекаемыми для выполненияработ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходомвыполняемых ими работ.5.1.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнениенеобходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасностии охране строительной площадки.5.1.6. Осуществить страхование объектов строительства.5.1.7. В 10-дневный срок после подписания акта о приемкезаконченных строительством объектов вывезти со строительной площадкипринадлежащее ему имущество.5.2. Заказчик обязан:5.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и всроки, установленные календарным планом работ.5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты полученияписьменного уведомления Подрядчика.6. Ответственность сторон6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств поДоговору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку вразмере ________ процента цены Договора за каждый день просрочки.6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной изсторон иных обязательств по настоящему Договору виновная сторонавозмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.6.3. Если Подрядчик после завершения работ по Договору оставит настроительной площадке принадлежащие ему материалы, Заказчик вправезадержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения имстроительной площадки.6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполненияобязательств или устранения нарушений.7. Действие непреодолимой силы7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другойстороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств,обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желаниясторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленнуюили фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийныебедствия.7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой илииным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличияи продолжительности действия непреодолимой силы.7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должнадать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии наисполнение обязательств по Договору.7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют напротяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживаютпризнаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнутЗаказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.8. Порядок разрешения споров8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами понастоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоровмежду сторонами.8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путемпереговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде вустановленном законодательством порядке.9. Порядок изменения и дополнения договора9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеютсилу только в том случае, если они оформлены в письменном виде иподписаны обеими сторонами.9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место посоглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим натерритории Российской Федерации гражданским законодательством, свозмещением понесенных убытков.9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:задержка Подрядчиком хода строительства по его вине, когда срококончания строительства, установленный в Договоре, увеличивается болеечем на один месяц;снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результатенарушения Подрядчиком условий Договора.9.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работпо причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий одинмесяц;уменьшение стоимости строительства более чем на _____ процентов всвязи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансированиястроительства.9.5. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика иПодрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, которыйоплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме,определяемом ими совместно.9.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменноеуведомление другой стороне.10. Прочие условия10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в негоинженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливаетсяпродолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта оприемке законченного строительством объекта, за исключением случаевпреднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливаетсяпродолжительностью 24 месяца.10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатсянедостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатациюобъекта до их устранения, гарантийный срок продлевается на периодустранения недостатков. Устранение недостатков осуществляетсяПодрядчиком за свой счет.10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируютсядвусторонним актом Подрядчика и Заказчика.10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в актеобнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненныхработах, включая оборудование, Заказчик вправе устранить недостаткисилами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания актаобнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначаетквалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт пофиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторонобратиться в арбитражный суд по данному вопросу.10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектнуюдокументацию на строительство объекта или отдельной его части никакойтретьей стороне без письменного разрешения Заказчика.10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объектатретьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а повине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимаетсрочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, дажетогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик. 10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой изсторон.10.10. Другие условия по усмотрению сторон ___________________________________________________________________________________________.10.11. К Договору прилагается календарный план работ(Приложение).__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон