• Название:

    ДОГОВОР ПОДРЯДА

  • Размер: 0.03 Мб
  • Формат: DOC
ДОГОВОР ПОДРЯДА
г. ___________ __________ 20__ г. _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем Договор, о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ: _________________________________________. Работы выполняются из материалов Заказчика.

1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение № 1).
2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется:
обеспечить Подрядчика следующими материалами: ________________________________;
обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: ________________________________. 2.2. Подрядчик обязуется:
произвести указанные работы за свой риск;
обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1 имущества на весь период выполнения работ.
3. Срок действия договора и порядок расчетов

3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение № 2).

3.2. Срок исполнения: __________ 20__ г.

3.3. Оплата работ производится в ____ -дневный срок с момента их выполнения путем ____________________________.

3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________ рублей.
4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ____ от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.

4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ рублей, не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.
5. Особые условия

5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение № 3).

5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.

5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик Подрядчик

____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
М.П. М.П.